Réalisation des études techniques et du suivi des travaux relatifs à l’aménagement de Dar Talib et Dar El Fatate à Guigou, relevant de la Province de Boulemane.

Etude hydraulique (AEP + Assainissement) : diagnostic des réseaux existants, schéma de distribution, et propositions d'amélioration des réseaux intérieurs et extérieurs.

Etude électricité et éclairage (courants forts /faibles) Schémas unifilaires, calculs de sections, dimensionnement des tableaux, et propositions d'éclairage intérieur et extérieur.

Etude CVC (climatisation, ventilation et chauffage) Diagnostic, dimensionnement, et conception d'un système adapte aux besoins du complexe.

Etude VRD (voiries, aménagements extérieurs, et espaces verts) proposition d'aménagements extérieurs, rampes PMR, stationnements, et raccordement aux réseaux.

Estimation détaillée des travaux et bordereau de prix (BPU +DQE) : quantification des ouvrages issus des études et chiffrage prévisionnel.

Rédaction du Cahier des Prescriptions Spéciales CPS) : Description technique complète par corps d'état, conforme aux études.

-Suivi technique, contrôle des travaux et coordination avec le maitre d'ouvrage pendant la phase d'exécution des travaux La présente prestation comprend l’ensemble des missions de suivi technique, contrôle et assistance que le bureau d'études devra assurer tout au long de la phase de réalisation des travaux, conformément aux études techniques validées (APS, APD, DOE et CPS) et aux exigences du maitre d'ouvrage. -Analyse et validation technique des documents d'exécution produits par l'entreprise (plans de détails, fiches techniques, notes de calcul, échantillons de matériaux). -Participation aux réunions de mise au point avant démarrage du chantier. -Vérification de la conformité des installations de chantier et des moyens mis en œuvre. -Suivi régulier du chantier par des visites périodiques planifiées selon l'avancement des travaux. -Vérification de la conformité des travaux exécutés avec les plans, CPS, et prescriptions techniques. -Contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et validation avant mise en place. -Vérification du respect des normes de sécurité et d'accessibilité PMR. -Vérification du respect des délais, du planning et de la coordination entre les corps d'état (gros œuvre, électricité, Plomberie, menuiserie, peinture, etc.). -Emission de rapports de suivi de chantier détailles à chaque visite (avec constats, photos, remarques et Recommandations). -Organisation et animation des réunions de coordination hebdomadaires ou bihebdomadaires avec le maitre d'ouvrage et les entreprises. -Rédaction et diffusion des comptes rendus de réunion mentionnant les observations, décisions et points à corriger. -Mise à jour du planning d'avancement des travaux et suivi des écarts éventuels. -Vérification des situations mensuelles présentées par l'entreprise (quantités exécutées, conformité, justifications). -Proposition d'ajustements éventuels au maitre d'ouvrage. -Suivi du décompte définitif à la fin des travaux. -Assistance au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire et définitive des ouvrages. -Etablissement de la liste des réserves et suivi de leur levée. -Validation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) fourni par l'entreprise. -Remise d'un rapport final de clôture de mission, comprenant un bilan technique, qualitatif et administratif. NB : -En cas de non-achèvement des études dans le délai prescrit, et sans justification valable du BET, l’Administration se réserve le droit de résilier le bon de commande. -Pour les articles n° 1, 2, 3, 4, 5, et 6, le délai d’exécution est fixé à trente (30) jours. -Pour l’article n° 07: le délai d’exécution court à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux à l’entrepreneur et prend fin à la réception définitive des travaux.